ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВКАХ В АДРЕС ПОКУПАТЕЛЕЙ

1.    "Настоящий счет является офертой о купле-продаже и поставке товаров (ст. 435 ГК РФ) адресованной ООО «ГрандЭнергоАвтоматика» (ИНН 9723163010) (далее – «Поставщик») юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Покупатель», согласившимся с условиями настоящей публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта (далее по тексту «Счет-договор» или «Счет»). 
Акцепт должен быть произведен Покупателем в течение указанного срока действия, в противном случае настоящий Счет-договор является недействительным."                                                                                                                                                    
2.    Сторонами именуются Поставщик и Покупатель.                                                                                                                                                    
3.    "Товаром именуются товары, которые соответствуют следующим требованиям:
- имеют легальное происхождение на территории стран-участниц Таможенного союза, а их приобретение и/или перепродажа, иные сделки с Товаром в соответствии с гражданским законодательством, не будут нарушать прав интеллектуальной собственности третьих лиц; 
- не исключен из оборота, не продан, не обременен правами третьих лиц, не является предметом спора или залога, не состоит под арестом, в случае необходимости прошел таможенную очистку, все налоги и пошлины уплачены; 
- Качество Товара соответствует стандартам и условиям, установленным на территории Российской Федерации."                                                                                                                                                    
4.    "Самовывоз осуществляется со склада Поставщика по адресу: Москва, ул.Южнопортовая , 9Б. При изменении адреса забора Товара Поставщик уведомляет об этом Покупателя по согласованным каналам связи заранее.
Срок уведомления о готовности Товара к отгрузке - не позднее  5 (пять) дней с даты поступления Товара на склад Поставщика."                                                                                                                                                    
5.    Поставщик обязуется приложить все усилия для выполнения своих обязательств по Счет-договору качественно и в срок, но не отвечает за задержку передачи Товара, произошедшие в результате просрочки передачи комплектующих и/или Товара от третьих лиц (в том числе в результате несвоевременного исполнения обязанности по передаче комплектующих и/или Товара производителем/поставщиком, задержки оформления лицензий / разрешений на ввоз/вывоз комплектующих и/или Товара уполномоченными органами РФ и других стран, отмену лицензий / разрешений или изменении правил выдачи лицензий / разрешений,  вынесения зарубежными государственными органами актов, препятствующих вывозу / ввозу / передаче комплектующих и/или Товаров, задержки процедуры таможенного оформления комплектующих и/или Товаров.                                                                                                                                                     
6.    Оплата настоящего Счет-договора означает согласие Покупателя со всеми условиями Счет-договора.                                                                                                                                                    
7.    В случае оплаты Покупателем настоящего счета по истечении срока его действия, Поставщик вправе поставить предоплаченный Товар, либо отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему счету, возвратив Покупателю сумму аванса в объеме денежных средств, полученных от Покупателя, без дополнительных уведомлений Покупателя и без выплаты ему неустойки, компенсации убытков, включая упущенную выгоду.                                                                                                                                                    
7.1    "В случае нарушения срока внесения предварительной оплаты Товара, в том числе неполной оплаты Счет-договора, Поставщик вправе по своему выбору осуществить следующие действия:
•    поставить Товар на сумму поступившей предоплаты/оплаты;
•    приостановить исполнение своих обязательств по Счет-договору (без дополнительных уведомлений), при этом новые сроки поставки Товара согласовываются Сторонами дополнительно."                                                                                                                                                    
8    Сумма Счета не может быть изменена на период действия Счета при условии, что Поставщик не осуществляет дальнейшую закупку Товара в валюте, отличной от валюты РФ. Если Поставщик осуществляет закупку в валюте, отличной от валюты РФ, то сумма Счета может быть изменена в сторону увеличения, исходя из увеличения курса Евро или доллара США не менее, чем на 3% по отношению к валюте РФ (удешевление/падение стоимости валюты РФ к Евро и/или доллару США).                                                                                                                                                     
8.1    Поставщик имеет право отказаться от выполнения Счет-договора в случае, если на момент поступления аванса от Покупателя стоимость Товара возросла более, чем на 3 %. В этом случае Поставщик возвращает Покупателю аванс в кратчайшие сроки. Санкционные сборы, пени, штрафы и иные компенсационные выплаты в этом случае не начисляются и не выплачиваются.                                                                                                                                                    
9.    Право собственности на Товар, а равно риски случайной гибели либо случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю, либо его уполномоченному представителю, включая первого перевозчика. В случае, если по условиям сделки местом поставки Товара является терминал транспортной компании (или аналогичная по смыслу хозяйственная единица (далее "Терминал"), то право собственности на Товар, а равно и риск случайной гибели либо повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент поставки Товара на Терминал, что подтверждается отметкой в транспортных накладных о доставке Товара.                                                                                                                                                    
10.    Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций Счета и требовать поставку Товара по выбранным позициям.                                                                                                                                                    
11.    Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству на предмет наличия явных дефектов и видимого повреждения Товара осуществляется Покупателем в момент передачи Товара Покупателю. Покупатель подтверждает соответствие количества и комплектности товара, товаросопроводительной документации, а также отсутствие явных дефектов и видимого повреждения товара путем подписания универсального передаточного документа (УПД), который используется Сторонами в качестве формы первичного учетного документа и счет-фактуры.                                                                                                                                                     
11.1    Претензии Покупателя относительно количества, ассортимента, комплектности, тары и (или) упаковки Товара ненадлежащего качества принимаются в момент получения Товара Покупателем. Невыполнение вышеперечисленных условий в день приемки лишает Покупателя возможности в дальнейшем предъявлять претензии к Поставщику по количеству, ассортименту и комплектности, состоянию упаковки Товара в случае, если недостатки Товара возникли не по вине Поставщика. При этом бремя доказывания лежит на Покупателе.                                                                                                                                                     
11.2    С момента подписания Покупателем УПД, претензии Покупателя по количеству, комплектности и качеству Товара на предмет наличия явных дефектов и видимого повреждения Товара, Поставщиком не рассматриваются. Претензии по скрытым дефектам и работоспособности поставленного Товара могут быть заявлены Покупателем в течение установленного гарантийного срока.                                                                                                                                                     
12.    Импортное или произведенное вне территории РФ оборудование, компоненты или предметы интеллектуальной собственности, включая лицензии на программное обеспечение, передаются Покупателю на условиях "Как они есть". Обязанность Поставщика передать ПО, применительно к Товару ограничивается только обеспечением потенциальной возможности доступа Покупателя (в виде передачи сертификатов, кодов и т.п., предоставления логинов, паролей, идентификационных данных, а также других способов) к услугам, которые «как они есть» непосредственно оказывают третьи лица (соответствующие исполнители) на условиях, установленных этими исполнителями, с которыми Покупатель (конечный пользователь) с помощью Товара напрямую устанавливает отдельные отношения. Поставщик не отвечает за несоответствие услуг и ПО ожиданиям Покупателя, за ненадлежащее содержание этих услуг, перебои или отказ исполнителя в их оказании, за оказание этих услуг в течение всего периода действия ключа, сертификата, логина, кода доступа и т. п., за невозможность использования Товара по причинам, не связанным с Поставщиком и тому подобное.                                                                                                                                                    
13.    "Полномочия лиц, подписывающих УПД от имени Покупателя должны быть подтверждены документами, подтверждающими право данных лиц на получение товарно-материальных ценностей. Отсутствие документов, подтверждающих право данных лиц на получение товарно-материальных ценностей, предоставляет Поставщику право приостановить поставку товара, что не будет считаться недопоставкой/несвоевременной поставкой.
Поставщик и/или лицо, осуществляющее доставку Товара, вправе проверить полномочия Покупателя/Получателя на основании доверенности от юридического лица и паспорта, а также иного документа, удостоверяющего личность.
В случае непредъявления или отсутствия доверенности, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, или несоответствия возраста Покупателя/Получателя установленным возрастным ограничениям на Товар, Товар Покупателю не передается, при этом услуга по доставке будет считаться оказанной надлежащим образом, денежные средства за доставку не подлежат возврату Покупателю. С Покупателя также может быть взыскана стоимость Доставки от Покупателя/Получателя до Продавца и расходы на хранение Товара."                                                                                                                                                    
14.    Товаросопроводительные документы содержат информацию о цене Товара, выраженную в рублях РФ.                                                                                                                                                    
15.    "В случае, если Покупатель не забирает Товар надлежащего качества самовывозом, на 6-й рабочий день с момента уведомления о готовности Товара к отгрузке, Товар принимается на хранение Поставщиком. Поставщик вправе взыскать с Покупателя плату за фактическое хранение Товара, а по истечении 10 календарных дней - самостоятельно продать Товар по цене, сложившейся в месте хранения.
Стоимость складского хранения Товара составляет 500 рублей, включая НДС, в сутки. "                                                                                                                                                    
16.    "В случае нарушения Поставщиком срока поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки. Общая взыскиваемая с Поставщика сумма всех пеней, штрафов, неустоек и иных платежей за несвоевременное исполнение Поставщиком своих обязательств не может быть более 3% стоимости непоставленного в установленный срок Товара.
Ответственность Поставщика по Счет-договору за любые убытки Покупателя ограничена суммой цены Товара по Счету."                                                                                                                                                    
17.    "Все споры в рамках исполнения настоящего Счета-договора рассматриваются путем переговоров. При не достижении согласия Сторона, считающая, что ее право нарушено, направляет другой Стороне претензию. 
Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Счет-договора или его приложений, отражаются сумма требования, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) дней с момента ее направления Стороной-адресантом. В случае не достижения согласия в процессе исполнения досудебного порядка, после истечения указанного срока, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы."                                                                                                                                                    
18.    Гарантийный срок на Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки Товара, но не более срока гарантии производителя. На расходные материалы гарантия не предоставляется.                                                                                                                                                    
19.    За несвоевременную оплату Товара Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Пени начисляются на всю сумму просроченного платежа, включая сумму НДС.                                                                                                                                                    
19.1    При полной или частичной предоплате датой оплаты и соответственно датой начала исполнения Поставщиком своих обязательств считается дата поступления денежных средств на счет Поставщика. В случае поступления денежных средств на счет Поставщика после 19:00 рабочего дня дата начала исполнения обязательств Поставщика наступает на следующий рабочий день.                                                                                                                                                    
19.2    При 100% отсрочке оплаты (оплата после поставки) датой начала исполнения своих обязательств Поставщиком является следующий рабочий день после предоставления Покупателем гарантийного обязательства (гарантийное письмо, гарантии третьих лиц, согласованные Поставщиком, иные возможные документы, которые Поставщик принимает как гарантию Покупателя) об исполнении Покупателем своих обязательств по своевременной оплате поставленного Товара по Счет-договору. Полномочия лиц, подписывающих гарантийные документы, должны быть подтверждены документами, подтверждающими право данных лиц на подписание подобных документов.                                                                                                                                                    
19.3    "При предоставлении полной или частичной отсрочки платежа Поставщиком и нарушением Покупателем своих обязательств по оплате поставленного Товара, сумма денежных средств, не перечисленных вовремя, считается коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. За пользование коммерческим кредитом Покупатель обязан уплатить Поставщику проценты. Проценты начисляются на сумму предоставленного коммерческого кредита из расчета 25 (двадцать пять) процентов годовых.
Начисление процентов производится со дня, следующего за днем передачи Товара Покупателю, по день оплаты Товара Покупателем включительно 
Проценты за пользование коммерческим кредитом уплачиваются разовым платежом одновременно с оплатой стоимости Товара."                                                                                                                                                    
20.    Покупатель не вправе отказаться от полной оплаты и/или приемки Товара надлежащего качества, в том числе после оплаты, либо частичной оплаты Счета.                                                                                                                                                    
21.    "В случае необоснованного полного или частичного отказа Покупателя от принятия Товара надлежащего качества, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем штрафа, составляющего 100% от стоимости Товара, который Покупатель отказался принимать. Помимо выплаты неустойки, предусмотренной Счет-договором, Покупатель в полном объеме компенсирует Поставщику убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, и повлекли, включая, но не ограничиваясь, применение к Поставщику мер ответственности (неустойка и иные меры) по соглашениям, во исполнение которых заключен Счет -договор, выплату Поставщиком любого рода компенсаций и неустоек третьим лицам, оплату административных и иных штрафов, а также любых сумм, подлежащих выплате Поставщиком, в том числе на основании решения суда. Указанные убытки возмещаются Покупателем в полном объеме в части, не покрытой неустойкой, предусмотренной Счет-договором, в течение 10 рабочих дней с даты направления требования/письменной претензии от Поставщика.
Если Поставщик для исполнения своих обязательств использовал кредитные денежные средства, предоставленные кредитными организациями и/или иными кредиторами, то Покупатель обязан возместить Поставщику помимо затраченной суммы также сумму процентов, начисленные на использованные на исполнение своих обязательств Поставщиком заемные денежные средства."                                                                                                                                                    
22.    Срок поставки импортного или произведенного вне территории РФ оборудования, компонентов или интеллектуальной собственности, включая лицензии, определен на дату выставления Счет-договора. Задержка в оплате Счета в соответствии с условиями оплаты и соответственно возможное смещение сроков поставки Товара, не рассматриваются Сторонами как нарушение сроков поставки. Также Стороны договорились, что не является задержкой в поставке Товаров, увеличение сроков, вызванных введением компаниями-производителями или их представителями, включая дилеров, дистрибьютеров и пр., владельцами брендов, товарных знаков, торговых марок заказываемой продукции, странами-производителями и/или странами, через которые осуществляется транспортировка заказываемой продукции различных санкционных / ограничительных мер и режимов по перевозке, перевалке, любым видам поставок любым видом транспорта, включая пешее, хранению, какого-либо документарного оформления и иным основаниям, включая политические, экономические, промышленные и технологические, медицинские и экологические, социальные, включая праздничные или выходные дни, иные. Стороны договорились, что при просрочке (увеличение сроков) поставки на оплаченные авансы не начисляются проценты, не уплачивается неустойка и иные штрафы и возможные компенсационные сборы. Уплаченный Покупателем аванс не рассматривается как коммерческий или иной кредит, в том числе в соответствии со ст.395 ГК РФ, проценты на него не начисляются и не выплачиваются. Стороны договорились, что не распространяется на взаимоотношения сторон действие статей ст.15, ст.520 и 524 ГК РФ в связи с задержкой сроков поставки импортного или произведенного вне территории РФ оборудования, компонентов или интеллектуальной собственности, включая лицензии; никакие убытки не начисляются и не выплачиваются Покупателю.                                                                                                                                                    
23.    Поставщик имеет право поставить частично и досрочно, при этом вправе Товар передать раздельными партиями (частями), а Покупатель обязан принять такой Товар.                                                                                                                                                    
24.    Покупатель не может передать права по Счет-договору третьему лицу без согласия Поставщика. Согласие оформляется в письменной форме и действительно только при наличии оригиналов этого Согласия у Сторон.                                                                                                                                                     
25.    Счет-договор, подписанный Поставщиком посредством простановки факсимиле подписи уполномоченных лиц и факсимиле печати Поставщика имеет юридическую силу наравне с оригиналом.                                                                                                                                                    
26.    Стороны вправе осуществлять электронный документооборот в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи. Обмен Электронными документами Стороны осуществляют по телекоммуникационным каналам связи через аккредитованного оператора электронного документооборота - организацию, обеспечивающую обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках системы юридически значимого электронного документооборота в соответствии с действующим законодательством РФ.